2022年一级建造师考试真题库及数据

资料来源：建筑信息公众号和建题助

2022年一级建造师考试历年真题库及资料

一、第一题(共70题，只有一个正确答案，不能选错)第一题)当事人在发包人收到竣工结算文件后，约定在约定期限内不予答复，视为批准竣工结算文件的，按约定处理。 承包人要求按竣工结算文件结算工程款的，应当予以支持。 以上记述不正确的是()。 a .约定期限为排除期限b .法定认为认可的情况c .双方约定无效d .约定期限为不变期限( c第2题) (某工地所需临时用电设备总容量达到75KW时，施工单位) )。 a .根据配电系统b单独设计、用电组织设计c的编制、安全用电措施和电气防火措施d的制定、用电安全防护措施正确答案的确定( b第3题) 《民事诉讼法》及司法解释， 因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院) a .工程所在地法院b .被告所在地法院c .原告所在地法院d .同签订地法院正确答案) a第四题2011年5月1日，承包人向人民法院起诉发包人，要求支付工程欠款和利息。 由于工程合同未约定明确的支付日期，根据司法解释的有关规定，该工程负债的起息日为()。 A.2010年10月1日B.2010年10月10日C.2010年10月20日D.2011年5月1日正确答案： c第五题：在施工许可证法定审批条件中，对施工图设计文件的要求应当符合(。 a .施工需要并按规定通过审核b .施工进度要求c .主要设备材料订货要求d .施工安全要求正确答案： a第六题：某工程由甲方施工企业承包，施工现场检查项目部项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员为乙方施工企业工作人员甲方的行为与()相同。 a .授权他人使用本公司名义承包工程b .违法承包c .与其他人共同承包d .使用其他企业名义承包工程的正确答案( a第7题)关于建设工程承包的说法是正确的) a .总承包公司可以按照合同约定将建设工程的一部分作为非主体。 将非重要工作分包给其他企业b .总承包公司将全部建设工程分成若干部分后，全部部分可以分包给其他建筑企业c .总承包公司可以将建设工程主体结构中技术复杂的部分分包给其他企业d .总承包公司征得建设公司同意后A第八题：环境保护设施竣工验收为() )。 a .单项申请和单项验收b .与主体工程一并申请，同时组织验收c .单项申请，与主体工程竣工验收同时进行d .主体工程验收结束后，单项组织正确答案： c第九题：在企业收入总额中， 不征收企业所得税的收入有： ( a )利息收入b )接受捐赠的收入c )财政补贴d )租金收入正确答案) c第10题)基于《著作权法》的版权有： ( a )随着作品的发表自动产生b )随着作品创作完成自动产生c )作品定后产生正确答案B ) B .投标保证金不得超过投标报价的3% .投标保证金有效期与投标有效期相同的c.2阶段招标，招标人可以要求投标人分两次提交投标保证金D。 投标人应当在选定中标人后五日内向投标人返还投标保证金和同期存款利息。 B第十二题：某商品房开发工程因故停建，承包人立即起诉要求结算工程款并胜诉。 法院在拍卖和执行该项目中，许多债权人主张权利。 债权人的清偿顺序依法()。

a .承包人.抵押权人.普通债权人.全额购买者b .抵押债权人.普通债权人.全额购买者.承包人c .普通债权人.全额购买者.承包人.抵押债权人.普通债权人正确答案： a第十三题：某施工在申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。 a .施工单位申请执行的期限为1年b。 申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地中级人民法院管辖。 c .申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地中级人民法院管辖。 d .施工单位有权向人民法院申请正确答复。 D第十四题：关于对未成年人的特别保护，如果以下表述不符合《劳动法》的规定(第14条) a )矿山井下劳动不得安置未成年人b )应当对未成年人定期进行健康检查c )不得安置未成年人c )有毒有害劳动d )不得将未成年人安置在高处。 低温冷水作业的正确答案) d第15题)关于可以取消的合同撤销权的说法，正确的是) a )由于诈骗，对方的意思不真实，构成了取消事由b。 可以使还没有成立的合同无效。 c .撤销权的行使以通知的方式d .当事人不得自行放弃撤销权的正确答案。 A第十六题：甲.乙有两个单位相邻，甲方须通过乙方厂区道路进出。 甲乙之间约定甲方向乙方支付一定的费用。 本约定中甲方享有的权力为()。 a .土地承包经营权b .地役权c .土地使用权d .土地所有权正确答案： b第17题：根据《劳务派遣暂行规定》，派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于工伤认定申请，( )是正确的。 a .用工单位申请、劳务派遣单位协助b .劳务派遣单位协助c .劳务派遣单位申请、用工单位协助d .用工单位申请、劳动行政部门协助正确答案： c第十八题：施工企业对工程隐蔽部位覆盖后，施工单位对覆盖部位进行质量质疑，对覆盖部位进行复检a )经检验证明工程质量不符合合同要求的，施工企业承担由此增加的费用和延误的工期)经检验证明工程质量不符合合同要求的，施工企业承担由此增加的费用，施工企业只承担延误的工期， 支付施工企业合理利润)经检验证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期的正确答案。 A第十九题：根据《劳动合同法》，在下列情况下，用人单位不得解除或者终止劳动合同的有： ( a )在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的b )家庭无其他就业人员的c .签订固定期限合同的d )劳动者受伤不在规定的医疗期限内时的正确答案： a第20题：关于代理店的说法，正确的是( a )作为被代理人的法人结束， 委托代理人终止b )代理人与代理人双方当事人c )涉及民事法律行为的委托代理人应当采用书面形式d )代理人明知被代理人事项违法进行代理的，由代理人承担全部民事责任并正确回答： A第二十一题：建筑节能建设单位承诺购买墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证符合( )的要求。 a .企业标准b .地方标准c .施工图设计文件d .建筑节能任意性标准正确答案： C第22题：以下节假日加班工资正确的是()。

a .用人单位安排劳动者日常工作应当支付150%的加班费b .用人单位节假日安排劳动者工作不能安排补缺的，支付工资200%以上的加班费c .用人单位安排延长劳动者工作时间的， 支付工资以上报酬的250%的加班费d .法定节假日安排劳动者工作的，支付400%以上的工资报酬是正确答案： b第二十三题：劳动行政部门自A.5日B.10日C.15日D.30日正确答案： c第二十四题： 《建筑市场诚信行为信息管理办法》 a )建筑市场诚信行为记录发布期限一般为6个月至3年B )对整改有效果的，经企业申请审核，可以缩短其不良行为记录信息发布期限，但发布期限最短不得少于6个月c )对招标投标违法行为记录的公告期限为1年d 公告期间从中决定正确答案。 a第二十五题：根据《建设工程安全生产管理集例》， 不属于施工总承包单位应承担的生产责任是： ( a )统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案；( b )负责向有关部门报告施工生产安全事故；( c )自行完成建设工程主体结构的施工；( d )施工总承包单位与分包单位之间的约定责任与法定责任相抵触的， 约定责任为准正确答案： D第二十六题：按照建筑节能规定合同，建设单位约定购买墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证符合( )的要求。 a .企业标准b .地方标准c .施工图设计文件d .建筑节能任意性标准正确答案： C第27题：某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，因故工程未能按期开工，该建设单位按《建筑法》规定延期至发证机关A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日正确答案： d第二十八题： 《城市房地产开发经营管理条例》属于( )。 a .行政法规b .法律c .部门规章d .自治条例正确答案： a第二十九题：关于审查规则的说法是( )正确。 a .评标委员会成员名单可在开标前公布。 b .投标文件未经投标单位盖章和负责人签署的，评标委员会应当否决其投标。 c .招标案件的投标基础应在中标结果确定前由D .评标委员会确定的中标候选人至少三人，并注明顺序正确。 B第三十题：建筑施工企业负责人关于施工现场班组制度的说明。 准确地说，( a )建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于本月的25 %；( b )建筑施工企业负责人带班检查时做好的检查记录只需存档在工程项目上备查；( c )超过一定规模的高危险性分部分项工程施工，建筑施工企业负责人负责施工现场d .分公司所在企业集团，集团负责人因故不能到现场的，应当书面委托集团公司所在地分公司负责人带班检查。 正确答案： C第31题：新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不是必须的条件是()。 a .有符合规定的注册资本b .有符合规定的专业技术人员c .有符合规定的工程质量保证体系d .有符合规定的技术装备是正确答案： c第三十二题：商法为()的特别法和组成部分。 a .经济法b .社会法c .民法d .行政法正确答案： C第33题：民事责任的承担方式不包括()。 a .恢复原状b .消除危险c .道歉d .没收财产的正确答案： d第34题：以下代理行为中无权代理行为的是() : a .无合法授权b .超越代理权c .代理权授权不详d .代理权终止正确答案：根据C第35题： 《消防法》，人员密集的大型场地和特殊工程以外的一般建设工程的消防检查，()。

a .施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收b .建设单位应当事先备案，然后进行消防验收c .建设单位验收后、 应当向公安机关消防机构备案D .未经消防检查公安机关消防机构可以抽查的正确答案： C第三十六题： 《建筑业企业资质管理规定》规定，企业未按规定提供企业信用档案信息的， 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予的逾期不改正的，处以( a )撤回资质证书)相应罚款；( d )吊销资质证书)正确答案) c参考解析)本主题考察建筑市场诚信行为的激励机制。 企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府城乡建设主管部门或者她有关部门归警告，责令限期改正，逾期不改正的，可以处1000元以上1万元以下罚款。 第37题：关于人身保险合同的说法，正确的是()。 a .人身保险的投标人在发生保险事故时，应当对被保险人拥有保险利益。 b .人身保险合同投保人必须一次性支付所有保险费。 c .不得以诉讼方式要求投保人为人寿保险支付保险费。 d .人身保险合同投保人不得正确理解为受益人。 C第三十八题：工程建设中，建设单位对建设工程的权利(。 a .债权b .担保物权c .所有权d .用益物权正确答案： a第三十九题：关于设立不动产物权的说法，(是正确的。 a )依法登记发生设立效力b )在合同上签名盖章，发生设立效力c )对依法属于国家所有的自然资源，所有权应当登记d )未登记且房地产交易合同无效正确答案) a第四十题)当事人就同一建设工程另行签订a .承包商提交的结算单b .人民法院判决书c .双方协商确定的和解协议d .备案的中标合同正确答案： d第四十一题：某施工单位法定代表人授权市场合同部经理赵某参加某工程招标活动的行为是()。 a .法定代理人b .委托代理人c .指定代理人d .表见代理人正确答案。 B第42题：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于工程起重机械安装单位安全责任的说法，正确的说法是： ( a )安装单位应当签订工程起重机械安装工程安全协议书b。 施工总承包企业不负责建筑起重机械安装工程专业施工方案的审查。 c )建筑起重机械安装完成后，建设主管部门应当参加验收。 工程起重机械安装完成后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明的正确答案。 D参考分析)本题是机械设备等单位相关的安全责任。 选项a、进行总承包时，总承包与安装单位应当签订安全协议书。 B期权、施工总承包需进行安全专项方案审核。 C选项、施工起重机械安装完成后，施工单位应当组织租赁安装监理公司等单位进行验收。 第43题：关于注册建筑师继续注册的说法，正确的是()。 a )续注册有效期为3年b )续注册申请必须在注册有效期届满前3个月内提出c )续注册申请只需提供原注册证明d )续注册实施期间不能申请变更注册正确答案) a第44题)梁侧面配置扭曲的纵向钢筋且对称配置。 a .大字母GB .大字母AC .大字母BD .大字母n正确答案： C第45题：根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的施工现场，宜优先采用()作为部分混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗水和生活用水A .地下水b .市政自来水c .雨水d .中水正确答案： A第四十六题：甲省某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某处坟墓填埋，但需经丙省辖区。 关于这个固体废弃物的移动，(是正确的。

a .报告甲省环保部门，须征得丙省环保部门同意b .报告甲省环保部门，须征得乙省环保部门同意c .报告乙省环保部门，须征得丙省环保部门同意d .报甲省环保部门同意a .事故发生后，事故现场相关人员及时报告安全生产监督管理部门。 b .单位负责人接到报告后，应当在2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督部门报告。 自事故发生之日起15个工作日内立即报告d .道路交通事故，自火灾事故发生之日起7日内事故伤亡人数发生变化的，应当及时报告正确答案。 D第四十八题：某企业依法该担保方式属于)担保。 a .担保b .质押c .抵押d .留置正确答案： b第四十九题： 《民事诉讼法》规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得晚于举证期限届满前七日。 以下行为不是证据保全方法的是()。 A .没收B .扣押C .扣押D .验证正确答案： A第50题： 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》据介绍，关于建设工程施工企业安全费用的说法是正确的(。 a .各建设工程分区安全费用提取标准无差别b .施工企业提取的安全费用不计入工程成本c .施工企业以建筑安装工程成本为计入依据d .施工企业不得提高安全费用提取标准正确答案： c第五十一题：施工企业向建筑师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的a .取消投标资格b .降低资格等级c .责令限期改正d。 吊销企业资质证书的正确答案： C第52题：关于财产保险合同，( )是正确的。 a .保险合同不得转让b .保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保险费c .保险合同中的危险具有损失发生的不确定性d .被保险人应当与投保人一致正确。 C第五十三题：根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购房人明示所销售房屋的节能信息中有。 a .能效标识b .节能措施c .质量保证书d .建筑节能正确答案： b参考分析：节能要求。 196年奥运会。 第五十四题：甲方施工企业错误地向丙方供应商支付了应向乙方供应商支付的贷款。 关于这笔贷款的返还，丙方与甲方之间债务的发生根据是()。 a .不当得利b .侵权c .合同d .无因管理正确答案： a第五十五题：建设单位领取施工许可证后，因故不能正常开工的，可以申请延期。 延期以两次为限，每次(不得超过一个月)。 A.1B.2C.3D.6正确答案： C第56题： 《历史文化名城名镇名村保护条例》据介绍，在历史文化街区名镇名村核心保护范围内，批准建设的工程有( a .新建住宅b .新建厂房c .扩建必要的公共服务设施d .办公楼正确答案) 某公司主要负责人张某在生产经营中不履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生，受到刑事处罚。 根据有关法律规定，张某自处罚执行完毕之日起(年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人)。 A.8B.7C.6D.5正确答案： d第五十八题：建设工程合理使用年限是指自(之日起保证在工程基础.主体结构正常情况下安全使用的使用年限。 a .施工许可证办理b .预验收合格c .工程竣工验收合格d .质量保修期结束正确答案： C第五十九题：工程建设国家标准审查批准机关为()。 a .国务院b .国务院标准化行政主管部门c .国务院工程建设行政主管部门d .国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会正确答案： C第60题： 2016年9月15日，甲方材料供应商与丙方材料供应商签订书面合同，转让甲方对乙方施工企业的30万元债权。 同年9月25日，乙方接到甲方关于债权转让的通知。

关于这个债权转让的说法，正确的是()。 a .甲丙之间的债权转让合同于9月25日生效b .丙方可于9月15日向乙方主张30万元债权c .甲丙之间的债权转让行为于9月25日对乙方生效d .乙方拒绝清偿30万元债务时，丙方向甲乙提供连带责任的正确答案C第六十一题：某建筑公司从市里租用几个工程样板给地方施工。 施工结束后，因觉得回发模板费用较高，建设单位擅自处理该模板的，由建设单位处理该模板的行为()。 a .无效b .有效c .效力保留d .无效正确答案： c第六十二题：文物保护单位保护范围外，为保护文物保护单位安全环境历史风貌而对建设项目实施限制的区域，称为( )。 a .建设控制地带b .文物保护范围c .城市紫线d .城市黄线正确答案： a参考解析： 《文物保护法实施条例》，文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位保护范围以外，为保护文物保护单位安全环境历史风貌而对建设项目进行限制的区域第六十三题：应当公开招标的建设工程项目发生下列情形的，经批准可以进行邀请招标的有() : a .项目技术复杂b .公开招标费用较大c .项目被确定为地方政府重点项目d .根据特殊要求，只有少数投标人可以选择正确答案。 D第六十四题：某市文物管理部门拟维修部分文物建筑的，由承包该项目的施工单位() )。 a .建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书b .文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和b符合其中之一的，D.A和b应当同时具备正确答案。 d参考解析：根据《文物保护法实施条例》的规定，承担文物保护单位修缮搬迁重建工程的单位应当具有相应的资质证书， 必须同时取得文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资格证书和建设行政主管资格证书第65题：某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，但由于周边关系调整问题一直未开工，准备于同年12月7日开工时a .继续向审批机关申请b .向审批机关提交开工报告c .重新办理开工报告审批手续d .更改开工报告是正确答案： c第66题：关于招标文件的说法，正确的是()。 a .投标人可以在投标文件中设定最高投标限制和最低投标限制b。 潜在投标人对投标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提交C。 投标人应当在投标文件中注明投标有效期，投标有效期自提交投标文件的截止日起为d。 投标人对已经发出的投标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间10天以上将正确答案通知所有取得投标文件的潜在投标人。 C参考解析：选项a、投标人不得规定最低投标价格。 选项b对招标文件有异议的，应当在投标截止日期10日前提出。 选项d、投标人对已经发出的投标文件进行必要的澄清，应当在投标截止日期15天以上通知所有取得投标文件的潜在投标人。 第六十七题：建设工程实行施工许可制度，主要是为了。 a )控制同期开工项目数量b )控制同期建设项目规模c )防止施工单位违法分包施工d )确保工程项目符合法定开工条件正确答案( d第68题)开标的说法，正确的是。 a .开标应当在投标文件确定的提交期限后公开进行。b .开标地点不必是投标文件中的预置地点。c .开标由投标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D。 开标过程必须记录下来，并存档供审查的正确答案。 D第六十九题：在债务发生依据中，(的)管理者和服务人员自觉没有法律上的特定义务，不受他人委托，为他人管理事务和提供服务

a .侵权b .无因管理c .合同d .不当得利正确答案： b第七十题：甲方建设公司与乙设计院签订了设计合同。 根据合同，设计费为200万元，定金为设计费的15%。 甲方已经支付了定金。 乙方在规定期限内不履行合同的，应向甲方(万元)返还。 A.30B.40C.60D.70正确答案： c2 .多选题(共30题，正确答案大于一个，少则只有一分，不能选错)第71题：关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。 a .基本养老保险费由用人单位和职工共同缴纳b .基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳c .失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳d .工伤保险费，职工不缴纳e .生育保险费，职工自行缴纳ABD第72题：关于计算机软件著作权的说法是正确的(。 a .自然人软件著作权保护期限自然人终身b .软件著作权是由软件开发者c .两个以上法人共同开发的软件，其著作权的归属受合作方书面合同约定d .开发的软件是本职工作的自然结果， 公司应当奖励开发软件的自然人。e .软件著作权也有合理使用的规定正确答案( BCE第73题)；建设工程施工合同无效，产生的法律后果)。 a .折扣补偿b .损害赔偿c .合同解除d.e的继续履行.违约金的支付正确答案( AB第74题)以下建设工程合同中，属于无效合同的) )。 a .施工企业超越资质等级签订的合同b .发包人胁迫施工企业签订的合同c .无资质的实际施工人员借有资质的建筑施工企业名义签订的合同d .供应商欺诈施工公司签订的采购合同e .施工企业与发包人签订的重大误解合同正确答案： AC第75题：安全生产管理方针为“安全第一防范为主.综合治理”，其生产经营单位主要负责人职责是( a .建立健全本单位安全生产责任制b .组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程c .组织制定和实施本单位安全生产教育和培训计划d .本单位紧急演习e .依法报告安全事故情况正确答案： ABCE第a .安装工程保险期的开始或结束可超过保险单内载明的保险生效日期或结束日期。 安装工程所有保险对旧机械设备不承担评估期保险责任，但应当承担维修期保险责任。 c .安装工程所有保险的保险期限一般应包括试车评估期。 试运行期间的长度可以超过安装工程保险单说明书中记载的试运行和审查期间d。 安装工程所有保险的保险责任自保险工程用于土地开工或保险工程的材料、设备到达工地时起开始e。 安装工程所有保险审核期的保险责任一般不超过三个月。 否则，必须另外收取保险费。 DE第77题：根据《专利法》，专利法的保护对象是( a .发明b .计算机软件c .实用新型d .商品商标e .外观正确) ACE第78题)买卖合同租赁合同、运输合同、仓库合同的共同特征是)。 a .应当具备一定的形式和程序b .标的物交付不作为合同成立条件c .标的物交付后合同成立d .当事人进行标的物交付是履行合同e .合同在当事人双方意思表示一致时正确无误。 BDE参考解析：买卖合同、租赁合同、运输合同、仓储合同均为诺成合同，当事人意思表示一致时成立，不以标的物交付为成立要件。 因为交付标的物是履行合同，所以选项B.D.E是正确的。 第七十九题：根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企事业单位的监管，(是正确的。

a .产生环境噪声污染的企业事业单位拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，可以提前b .收取的排污费用于污染防治；c .在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期d .产生环境噪声污染的事业单位按照国家规定缴纳超标准排污费e .限期治理由省级人民政府按照国务院规定的权限确定正确答案。 ACD第80题，以下有关工程总承包的表述中，符合现行建设法规的为()。 a .总承包分为工程总承包和施工总承包b .具有工程勘察.设计或施工总承包资格的企业。 可以在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务c .工程总承包按照合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试车等全过程或几个阶段的承包d .总承包单位和承包单位就总承包工程对建设单位承担连带责任企业、施工总承包正确答案： AB第81题： 《仲裁法》 a .仲裁委员会仲裁裁决超出仲裁协议范围b .仲裁委员会被撤销c .双方当事人对仲裁裁决不服d .重大案件，单独法庭审理e .仲裁委员会基于伪造证据的仲裁裁决正确答案： aa 根据《绿色施工导则》的规定，以下表达中正确的是()。 a )构筑物暴发(同音)拆除前，制定扬尘控制计划b。 施工现场非作业区目视无扬尘要求c )土方作业阶段，作业区目视扬尘高度小于1.5米D )搬运土方、垃圾、设备和建筑材料等，不污染场外道路)结构施工。 装饰装修安装阶段，作业区目视扬尘高度小于0.8米为正确答案a .商品价格表b .投标书c .招标公告d .拍卖公告e .符合要约规定的卖场广告正确答案： BE第84题：根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定a .监理工程师b .施工作业班组c .施工工人d .现场安全员e .现场技术人员正确答案： BC第85题：在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人有侵犯专利权行为，可以在起诉前采取责令人民法院停止有关行为的措施。 关于该专利权人命令人民法院停止相关行为措施的说法，正确的说法是()。 a .申请人提出申请应当提供担保b .人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行c .人员法院应当自接受申请之日起24小时内作出裁定d .当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的， 上诉e .申请人在人民法院采取责令停止有关行为措施之日十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施的正确答案。 ABE参考解析：本题调查建设工程专利权的C选项应当自人民法院接受申请之日起48小时内作出裁定。 d选项当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。 第八十六题：在下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是() : a .对拘役不服b .行政机关工作人员对奖惩决定不服c .认为行政机关侵犯其财产权d .认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权e .行政机关制定公布的具有普遍约束力的决定为违法的正确答案：光盘参考解析：法院不受理公民法人或者其他组织就下列事项提起的诉讼：国防外交等国家行为； )行政法规规章或者行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令； )3)决定对行政机关工作人员的奖惩任免等； )4)法律规定行政机关最终判断的具体行政行为。

第八十七题：甲公司以国产设备为样品，假冒进口设备，与乙施工企业签订设备买卖合同后，乙施工企业知悉实际情况。 关于这个合同纠纷处理的说法，正确的是()。 a .买卖合同被取消后争议解决条款也无效b .乙施工企业有权决定是否自主行使撤销权c .乙施工企业有权自合同签订之日起一年内主张撤销该合同d .该买卖合同被法院取消后，对该合同具有法律约束力BDE参考解析：正题是合同撤销权的行使。 期权合同被取消后，与无效合同一样，没有效力，但解决纠纷的条款有效。 C选项可以在有权撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由后一年内行使撤销权。 第八十八题：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应履行的职责是()。 a )检查高危险性工程安全专项施工方案实施情况b )参加高危险性工程安全专项施工方案专家论证会c )监督作业人员安全防护用品配备和使用情况d )对发现的违反安全生产行为或安全隐患有权当场纠正或处理决定e )不符合安全生产条件的设施、安全生产条件对器材进行当场扣押处理并决定正确答案的权利e ) ACDE第89题： 6月1日由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方签字。 以下说法正确的是()。 a .买卖合同为主合同，定金合同由合同b成立。 买卖合同从6月10日开始成立c。 定金合同从6月1日开始成立d。 卖方不能交付货物的，应退还50万元。 买方不履行购买义务的，可以要求卖方返还5万元的正确答案。 AE第90题：投标人相互串通投标报价损害投标人利益，情节严重的，有可能承担的刑事责任( a .没收财产b .拘役c .有期徒刑d .罚金e .限制正确答案： BCD第91题： 《合同法》关于平等原则的解释a .合同当事人法律地位都是平等的b .平等是合同内容的平等c .合同当事人对合同条款充分协商一致d .平等是合同中权利义务对等e .合同当事人的风险应合理分配正确答案： ACD第九十二题：和解是正确的( 达成和解协议的，可以撤回仲裁申请；b .和解协议具有强制执行力；c .在民事诉讼第一审一般程序中，当事人达成和解协议的，应当继续诉讼程序；d .民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件。 不适用和解e。 当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以向仲裁庭请求基于和解协议的裁决书的正确答案。 AE参考分析：本题是和解的规定。 B选项，合计协议不具有强制执行力。 C选项、在民事诉讼第一审一般程序中，当事人达成和解协议的，应当全部或者部分终止诉讼程序。 d选项，选项超纲。 第九十三题：关于工程建设的缺陷责任期已经确定的说法，正确的是()。 a .发包人造成竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后，进入缺陷责任期b。 缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年。 发送承包双方在合同中约定c .发包人延迟竣工的，在承包人提交竣工验收报告60天后，自动进入缺陷责任期d。 缺陷责任期一般自工程竣工(交付)验收合格之日起e .计算承包人延误竣工

a )获得相应劳动报酬b )本人注册证书的保管和使用)业务印章c )接受继续教育d )签署本人业务活动中制作的文件，加盖业务印章e )保守业务中知悉的国家秘密和他人商业技术等秘密的正确答案) ABCD第95题)项目专职人员a .查阅建设项目安全生产资料。 核实有关情况b .核查高危险性工程安全专项施工方案执行情况c .监督项目专职安全生产管理人员责任履行情况d .高危险性工程安全专项施工方案专家论证会e .监督操作人员安全防护用品配备及使用情况正确答案： ABCE第96题：某施工企业与甲方签订了材料买卖合同， 对于因错误将款项支付给乙方，然后由该施工企业向乙方支付的该事件中施工企业.甲方与乙方之间的债务发生， 正确( a )施工企业与甲方之间形成合同的债务b .甲.乙之间不存在债务的关系c .乙与施工企业之间形成不正当利益的债务d .施工企业与乙之间形成合同的债务e .乙与施工企业之间形成无因管理的债务正解) ABC第97题) 0755-777 施工企业a .工程技术资料b .竣工图c .工程验收评定资料d .工程结算资料e .材料采购合同正确答案： ABC第98题：委托代理关系终止的()。 a .代理人期满b .代理人委托c .被代理人死亡d .代理人丧失民事行为能力e .被代理人法人组织终止正确答案： ABDE第99题：工程管理人员取得建筑师执业资格，经注册后方可以建筑师名义从事建设工程施工项目管理。 以下一级建筑师的注册说法是正确的。 a .初始注册人可以自资格证书颁发之日起3年内提出申请，有效期为3年b .逾期未申请初始注册的人，符合本专业继续教育要求不得申请初始注册c .申请变更注册必须提出调动申请变更注册后，原注册有效期d .继续注册一级建筑师.初始注册.继续注册.变更注册.继续教育注册e .申请人需要提供劳动合同正确答案： AA a )缺陷责任期与工程质量保证期期限一致b )缺陷责任期由法律规定， 当事人可以c )缺陷责任期自工程通过竣工(交付)完工验收之日起d )因承包人原因工程不能按规定期限竣工(交付)验收的，缺陷责任期自实际竣工(交付)验收通过之日起e )因发包人原因工程按规定期限竣工(交付)